Вы здесь:
Войти
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Поиск
Кто, кто погубил Францию, как не адвокаты?... Нет, пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты и без них проживем.
 
Николай I
Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Арбитражная практика по договорам долевого участия
 
Оглавление:
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
 
3868/2015-1073(2)
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Санкт-Петербург
12 января 2015 года Дело № А56-54625/2014
Резолютивная часть решения объявлена 24 декабря 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 12 января 2015 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Воробьевой Ю.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Васенькиной М.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: Общество с ограниченной ответственностью "Техстрой плюс" (адрес: 196240,
Санкт-Петербург, Предпортовая ул., д.3; ОГРН: 1127847130773; ИНН: 7810867378)
ответчик: Администрация муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области (адрес: 188540, Сосновый Бор, Ленинградская область,
ул. Ленинградская, д.46, ОГРН: 1024701760698; ИНН: 4714011083)
о взыскании 9 045 290 руб. 10 коп., неустойки по день исполнения решения суда
по встречному иску:
истец: Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области
ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Техстрой плюс"
о взыскании 2 024 162 руб. 71 коп.
при участии
- от истца: Лебедев А.Ю. – доверенность от 21.07.2014,
- от ответчика: Вычужанина Е.В. – доверенность от 13.04.2011.
у с т а н о в и л :
Общество с ограниченной ответственностью "Техстрой плюс" (далее – Общество)
обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
иском к Администрации муниципального образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области (далее – Администрация) о взыскании 8 547 000 руб. 00
коп., из которых 6 613 200 руб. – задолженность по договору от 27.08.2012
МК № 0145300000112000111-0050531-01, 1 933 800 руб. – задолженность по договору
от 29.01.2013 МК № 0145300000112000228-0050531-01, а также о взыскании неустойки
в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения
обязательства, от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки, начиная с
21.04.2014 по день исполнения решения суда.2 А56-54625/2014
11.11.2014 в суд от Общества поступило заявление в порядке ст. 49
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) об
уточнении заявленных требований, в связи с чем Общество просит суд взыскать с
Администрации 9 045 290 руб. 10 коп., из которых
- 6 613 200 руб. – задолженность по договору от 27.08.2012
МК № 0145300000112000111-0050531-01,
- 385 549 руб. 56 коп. - неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа,
за каждый день просрочки, за период с 21.04.2014 по 19.11.2014;
- 1 933 800 руб. – задолженность по договору от 29.01.2013
МК № 0145300000112000228-0050531-01,
- 112 740 руб. 54 коп. - неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа,
за каждый день просрочки, за период с 21.04.2014 по 19.11.2014,
а также неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа, за
каждый день просрочки, начиная с 20.11.2014 по день исполнения решения суда.
В судебном заседании 19.11.2014 заявленные уточнения приняты судом.
Кроме того, в судебном заседании 19.11.2014 Администрация заявила встречное
исковое заявление о взыскании с Общества 2 024 162 руб. 71 коп., из которых 1 658 590
руб. 56 коп. – пени за просрочку исполнения обязательства по муниципальному
контракту 27.08.2012 МК № 0145300000112000111-0050531-01, 365 572 руб. 15 коп. –
пени за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту от
29.01.2013 МК № 0145300000112000228-0050531-01.
Определением суда от 26.11.2014 встречное исковое заявление принято к
производству, назначено к рассмотрению совместно с первоначальным иском.
08.12.2014 в суд от Администрации поступило дополнение к отзыву на иск
Общества с приложением документов для приобщения к материалам дела, согласно
которому Администрация против удовлетворения требований Общества возражала.
В судебном заседании стороны поддержали заявленные ими требования, против
удовлетворения требований второй стороны возражали. Администрация представила
для приобщения к материалам дела платёжные поручения в подтверждение
произведенных оплат.
Суд в судебном заседании обозрел оригиналы актов приёма-передачи от
29.05.2014 (приложения к муниципальным контрактам по кв. 49 и по кв. 55).
Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу
доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, а также заслушав
пояснения сторон, арбитражный суд установил следующее.
27.08.2012 между Обществом (застройщик) и Администрацией (участник
долевого строительства) заключен договор МК №0145300000112000111-0050531-01
(далее - Договор № 1), а 29.01.2013 – договор МК № 0145300000112000228-0050531-01
(далее – Договор № 2), согласно условиям которых Застройщик обязуется в
предусмотренный срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить в
многоквартирном жилом доме жилые помещения (далее по тексту - объекты долевого
строительства) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного жилого дома передать Участнику долевого строительства объекты
долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить
обусловленную цену (компенсировать затраты Застройщика по возведению объектов
долевого строительства) и принять объект долевого строительства при наличии
разрешения на ввод в эксплуатацию построенного многоквартирного жилого дома. 3 А56-54625/2014
В соответствии с п. 1.3 Договора № 1 объектами долевого строительства
являются: 6 однокомнатных квартир, 2 двухкомнатные квартиры и 1 трехкомнатная
квартира общей площадью квартир 396 кв.м.
В соответствии с п. 1.3 Договора № 2 объектами долевого строительства
являются 2 однокомнатные квартиры общей площадью 71,38 кв.м.
В соответствии с п. 1.4 Договоров участник долевого строительства обязуется
уплатить цену контракта, указанную в пункте 2.1 Договоров, в порядке,
предусмотренном п. 2.4 Раздела 2, после получения Застройщиком разрешения на
эксплуатацию многоквартирного дома и принять объекты долевого строительства по
передаточному акту.
Во исполнение обязательств по Договору № 1 Общество по актам приема-
передачи от 01.04.2014 передало, а Администрация приняла квартиры №№ 3, 5, 8, 11,
13, 14, 25, 26, 29, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул. Молодежная, д. 86.
Во исполнение обязательств по Договору № 2 Общество по актам приема-
передачи от 01.04.2014 передало, а Администрация приняла квартиры №№ 49, 55,
расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная,
д. 86.
Согласно п. 2.1 Договоров размер денежных средств, подлежащих оплате
Администрацией для компенсации затрат Общества по возведению объектов долевого
строительства, составляет 13 226 400 руб. 00 коп. – по Договору № 1, 3 867 600 руб. 00
коп. – по Договору № 2.
В соответствии с п. 2.4 Договоров Администрация обязуется оплатить цену
контрактов путем перечисления Обществу на его банковские реквизиты денежных
средств в следующем порядке:
- первоначальный платеж в размере 50% от цены Договора выплачивается
Обществу в течение 30 календарных дней после регистрации Договора в Управлении
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ленинградской области;
- окончательный платеж в размере 50% производится Администрацией Обществу
в течение 20 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Объектов долевого
строительства, составленного с учетом обмерных данных площадей квартир,
представленных Обществом Администрации путем предоставления кадастровых
паспортов помещений.
Ссылаясь на то, что Общество как застройщик полностью выполнило принятые
на себя обязательства по Договорам, а Администрация в нарушение п.п. 2.1, 2.4
Договоров не внесла окончательный платеж в размере 6 613 200 руб. 00 коп. по
Договору № 1 и в размере 1 933 800 руб. по Договору № 2, Общество обратилось в
арбитражный суд с настоящим иском о взыскании указанных сумм задолженности.
Кроме того, в соответствии с пунктом 5.2 Договоров в случае просрочки
исполнения Администрацией обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, Общество вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы
просроченного платежа.
Исходя из процентной ставки, которая составляет 8,25% годовых согласно
Указанию ЦБ РФ от 13.09.2012 № 2873-У, Обществом заявлена ко взысканию
неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день
исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки4 А56-54625/2014
за период с 21.04.2014 по 19.11.2014, что составляет 385 549 руб. 56 коп. – по Договору
№ 1 и 112 740 руб. 54 коп. – по Договору № 2.
Учитывая то, что на дату подачи иска указанные обязательства по Договорам
Администрацией не исполнены, Общество также просит суд взыскать с
Администрации неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа, за
каждый день просрочки, начиная с 20.11.2014 по день исполнения решения суда.
Администрация, в свою очередь, обратилась со встречным иском о взыскании с
Общества неустойки за просрочку исполнения обязательств по Договорам, ссылаясь в
обоснование заявленных требований на следующие обстоятельства.
Согласно п. 1.5 Договоров Общество обязуется ввести в эксплуатацию
многоквартирный дом, в котором расположены спорные жилые помещения, в срок не
позднее 20.12.2012 – по Договору № 1 и в срок не позднее 01.06.2013 – по Договору
№ 2, а в течение 10 календарных дней после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию – передать объекты долевого строительства Администрации.
Учитывая то, что предусмотренные Договором № 1 квартиры переданы
Администрации по актам приёма-передачи от 01.04.2014, а Договором № 2 –
29.05.2014, Администрация просит суд взыскать с Общества 1 658 590 руб. 56 коп.
пеней, начисленных за период с 31.12.2012 по 31.03.2014, и 365 572 руб. 15 коп. пеней,
начисленных за период с 12.06.2013 по 29.05.2014.
Оценивая обоснованность заявленных сторонами требований, арбитражный суд
исходит из следующего.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов.
В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не
допускается.
Факт передачи Обществом Администрации спорных квартир подтверждается
материалами дела и Администрацией не оспаривается.
При этом Администрация в порядке ст. 65 АПК РФ не представила доказательств
надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, а именно оплаты
предусмотренных Договорами сумм в полном объёме.
Вместе с тем, арбитражный суд принимает возражения Администрации
относительно обоснованности начисления 91 028 руб. 47 коп., включённых в сумму
задолженности по Договору № 2.
В соответствии с п. 5 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации общая
площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения,
включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Согласно п. 2.1 Договора № 2 стоимость 1 кв.м. общей площади объектов
долевого строительства определяется как частное между ценой контракта - 3 867 600
руб.- и площадью объектов долевого строительства без учета площади лоджий и
балконов - 71,38 кв.м., предложенных застройщиком в результате проведения
открытого аукциона в электронной форме. Таким образом, стоимость 1 кв.м. общей
площади жилого помещения составляет 54 183 руб. 24 коп. (3 867 600,00 / 71,38).
В соответствии с п. 2.4 Договора № 2 окончательный платеж производится
участником долевого строительства после подписания акта приема-передачи объектов
долевого строительства, составленного с учетом обмерных данных площадей квартир,
представленных застройщиком участнику долевого строительства путем
предоставления кадастровых паспортов помещений. Кадастровые паспорта помещений 5 А56-54625/2014
датированы 16.05.2014, в связи с чем акт приема-передачи не мог быть оформлен ранее,
чем 16.05.2014.
В соответствии с кадастровыми паспортами общая площадь жилого помещения
составляет 35 кв. м. (квартира № 55) и 34,7 кв.м. (квартира № 49).
В соответствии с п. 2.6 Договора № 2, если по результатам обмера жилых
помещений, произведенных организацией технической инвентаризации, фактическая
общая площадь объектов долевого строительства (69,7 кв.м.) будет меньше площади,
указанной в Приложении №1 к Договору № 2 (71,38 кв.м.), размер окончательного
платежа по контракту будет определяться как произведение стоимости одного
квадратного метра общей площади объектов долевого строительства, установленной в
п. 2.1. Договора № 2 (54 183 руб. 24 коп.) и фактической общей площади объектов
долевого строительства (без учета площади лоджий и балконов), определенной
организацией технической инвентаризации (69,7 кв.м.).
При таких обстоятельствах размер стоимости переданных квартир составляет
3 776 571 руб. 83 коп. (54 183,24 руб. *69,7).
Исходя из изложенного, требование о взыскании 91 028 руб. 47 коп. (3 867 600,00
руб. - 3 776 571,83 руб.) заявлено Обществом необоснованно.
Кроме того, Администрацией представлены в материалы дела платёжные
поручения от 18.12.2014 № 40125 на сумму 963 984 руб. 12 коп. и от 22.12.2014
№ 40679 на сумму 1 477 199 руб. 68 коп. в подтверждение произведённых оплат по
Договору № 1 и № 2 соответственно.
Исходя из изложенного, арбитражный суд признаёт обоснованными требования
Общества о взыскании с Администрации задолженности по оплате переданных по
договорам квартир в размере 5 649 215 руб. 88 коп. – по Договору № 1 (6 613 200 руб. –
963 984,12 руб.). и в размере 365 571 руб. 85 коп. – по Договору № 2 (1 933 800 руб. –
91 028,47 руб. – 1 477 199,68 руб.).
Пени, рассчитанные исходя из признанных обоснованными сумм задолженности
по Договорам, составляют 61 447 руб. 97 коп. – по Договору № 1 и 303 105 руб. – по
Договору № 2.
На основании п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от
01.07.1996 проценты подлежат уплате за весь период пользования чужими денежными
средствами по день фактической уплаты этих средств кредитору, в связи с чем
требование Общества о взыскании неустойки за нарушение условия Договоров о сроках
оплаты в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы
просроченного платежа 6 379 340 руб. 70 коп., за каждый день просрочки, начиная с
20.11.2014 по день исполнения решения суда, признаётся судом обоснованным.
При таких обстоятельствах требования Общества подлежат удовлетворению в
части.
Вместе с тем, арбитражный суд также удовлетворяет в части требования,
заявленные Администрацией в соответствии с п. 5.1 Договоров и на основании ст.ст.
309, 310, 330 ГК РФ.
В соответствии с п. 5.1 Договора № 1 в случае просрочки Обществом
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (несвоевременное
окончание строительства объектов долевого строительства, нарушение сроков передачи
квартир Администрации, нарушение сроков устранения недостатков и дефектов
объектов долевого строительства, в том числе в гарантийный период), Общество несет
ответственность в виде неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом
срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 6 А56-54625/2014
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки,
от суммы неисполненных обязательств.
В соответствии с п. 5.1 Договора № 2 в случае просрочки Обществом
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (несвоевременное
окончание строительства объектов долевого строительства, нарушение сроков передачи
квартир Администрации, нарушение сроков устранения недостатков и дефектов
объектов долевого строительства, в том числе в гарантийный период), Общество несет
ответственность в виде неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом
срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.
Факт просрочки Обществом срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома,
в котором расположены спорные жилые помещения, подтверждается материалами
дела: помещения по Договору № 1 переданы Администрации по акту от 01.04.2014
вместо предусмотренной Договором № 1 передачи 20.12.2012, в связи с чем требования
о взыскании 1 658 590 руб. 56 коп. пеней, начисленных за период с 31.12.2012 по
31.03.2014, заявлены Администрацией обоснованно.
Вместе с тем, требование о взыскании с Общества 365 572 руб. 15 коп. пеней,
начисленных за период с 12.06.2013 по 29.05.2014 в связи с просрочкой передачи
квартир по Договору № 2, удовлетворению не подлежит, так как с учетом ст. 431 ГК
РФ, ст. 71 АПК РФ суд приходит к выводу, что в п. 5.1 Договора № 2 не определено, с
какой суммы должна начисляться неустойка, в связи с чем условие о неустойки за
указанные в п. 5.1 Договора № 2 нарушения сторонами не согласовано.
Таким образом, произвольное начисление Администрацией неустойки за
просрочку передачи квартир от их стоимости признаётся судом необоснованным.
Исходя из изложенного, требования Администрации также подлежат
удовлетворению в части.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины
распределяются исходя из результата рассмотрения дела.
Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
р е ш и л :
Взыскать с Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техстрой плюс» 6 014 787 руб. 73 коп. – задолженность, 364 552 руб. 97 коп. – пени, 66 531 руб. 10 коп. – расходы по оплате госпошлины.
Взыскать с Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техстрой плюс» неустойку за нарушение условия договора о сроках оплаты в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа 6 379 340 руб. 70 коп., за каждый день просрочки, начиная с 20.11.2014 по день исполнения решения суда.
В остальной части в иске отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техстрой плюс» в пользу Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области пени в размере 1 658 590 руб. 56 коп.
В остальной части во встречном иске отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техстрой плюс» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 27 139 руб. 06 коп. Путем зачета требований выдать исполнительный лист на взыскание с Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техстрой плюс» 4 787 281 руб. 24 коп.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.
Судья Воробьева Ю.В.
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru



Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

22 декабря 2010 года Дело № А56-55217/2010



Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2010 года. Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2010 года.



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе: судьи Васильевой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рассоветской Е.Ю.



рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "ПТП Евро Металл-СПб"

ответчик: ЗАО "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"

о расторжении договоров



при участии

- от истца: Генералова Н.Е., доверенность от 30.06.2010

- от ответчика: Лебедев А.Ю., доверенность от 20.12.2010

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ПТП Евро Металл-СПб" обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" о расторжении договоров №№ 1209/08ЩО4 и 1209/08ШО4-1 от 12.09.2008 о долевом участии в строительстве жилого дома, заключенных между ООО «ПТП ЕвроМеталл С-Пб» и ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ».

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против заявленных требований.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Между истцом (дольщик) и ответчиком заключены договоры 12.09.2008 о долевом участии в строительстве жилого дома №1209/08Ш04 и №1209/08ШО4-1, расположенного в Выборгском административном районе Шувалово-Озерки, квартал 29.

Строительство осуществляется на основании распоряжения Администрации Санкт-Петербурга № 2429-ра от 29.11.2002; распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.05.2005 № 630-р.

Согласно п. 1.3. договоров плановый срок сдачи объекта 1-2 квартал 2009 года.

Ссылаясь на то, что до настоящего времени объект не сдан, чем ответчик существенно нарушил условия договора, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с п. 1 ч. 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Согласно п. 1.3. договоров, если на основании распорядительных актов Правительства Санкт-Петербурга переносится срок окончания строительства, то в соответствии с данными актами данный может быть изменен ЗАО "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" в одностороннем порядке путем направления дольщику соответствующего уведомления о переносе срока сдачи объекта.

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» правоотношения по поводу участка застройки стали регулироваться Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. В связи с указанным выдача распорядительной документации на строительство осуществлялась на основании Распоряжений Росимущества.

Распоряжением Росимущества № 1509-р от 01.09.2010 на основании обращения Главного управления внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18.06.2010 года №110/458 были внесены изменения в Распоряжение Росимущества от 26.05.2005 № 630-р, которыми были установлены новые сроки строительства и ввода в эксплуатацию объекта застройки по договорам - 31.12.2011, о чем истцу были направлены соответствующие уведомления от 03.12.2010, 07.12.2010 о переносе планового срока ввода объекта в эксплуатацию.

В связи с указанным существенные нарушения договора отсутствуют, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.



Судья Васильева Н.В.
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)